2015年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题答案及解析

注意：同学们，本文已对真题进行排版，清晰可见，下载后答案及解析在真题最下方，可下载打印自行作答！

2015年二级建造师《建设工程法规及相关知识》

考试真题答案及解析

一、2015年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题答案及解析单项选择题

1、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。

A、项目经理部承担

B、企业法人承担

C、企业法定代表人承担

D、项目经理部与企业法人共同承担

正确答案：B

解析：由于项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

2、关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。

A、被代理人恢复了民事行为能力

B、被代理人取得了民事行为能力

C、指定单位取消指定

D、代理期间届满或者代理事务完成

正确答案：D

解析：委托代理《民法通则》规定,有下列情形之一的,委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能力；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。AB选项系法定代理终止的情形,C选项系指定代理终止的情形,只有D选项系委托代理终止的情形。

3、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让的给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（）。

A、甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B、甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C、甲公司约定的权利自合同公证后获得

D、甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

正确答案：A

解析：选项A正确。地役权,是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。甲乙之间设立的是地役权。

选项B错误。甲乙之间设立的是地役权,而非担保物权。

选项C错误。地役权自地役权合同生效时设立。公证和登记都不是地役权设立的条件。当事人要求登记的,可以向登记机构申请地役权登记；未经登记,不得对抗善意第三人。

选项D错误。除当事人另有约定外,需役地或地役权上的不动产物权发生转让的,地役权不消灭,随之转让。因此,甲公司将需役地上的建设用地使用权转让给丙公司,丙公司享有地役权。

4、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A、不动产物权的设立应依法登记

B、不动产物权的设立属自愿登记

C、不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D、不动产登记由合同签订地的登记机构办理

正确答案：A

解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记薄时发生效力。经依法登记,发生效力；未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。

选项B错误。不动产物权转让必须经过登记才发生物权变动的效力,不是自愿登记。

选项C错误。不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律定登记,自记载于不动产登记薄时发生效力。

选项D错误。不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。

5、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A、施工企业的名称或标志

B、施工企业编制的投标文件

C、施工企业编制的施工方案

D、施工企业发明的新技术

正确答案：D

解析：我国《专利法》保护的是发明创造专利权,并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。选项A错误。是商标权的保护对象。选项B错误。是著作权的保护对象。选项C错误。是著作权的保护对象。选项D正确。是专利权的保护对象。

6、关于担保的说法，正确的是（）。

A、担保是用益物权的一种

B、担保的目的是保障特定债权实现

C、担保合同是主合同

D、反担保不适用《担保法》的规定

正确答案：B

解析：选项A错误。担保是担保物权,而非用益物权。

选项B正确。担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债劝人权利的法律制度。

选项C错误。担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。担保合同另有约定的,按照约定。

选项D错误。第三人为债务人向债权人提供担保时,可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。

7、某开发商以某A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还款，此担保方式属于（）。

A、保证

B、质押

C、抵押

D、留置

正确答案：C

解析：选项A错误。保证,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

选项B错误。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。

选项C正确。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、船空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。选项D错误。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

8、关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。

A、招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B、招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C、招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D、招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

正确答案：D

解析：招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。所以ABC错误。

9、根据《建设工程安全管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。

A、安全员

B、资料员

C、材料员

D、标准员

正确答案：A

解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

10、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收。下列说法中，正确的是（）。

A、分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B、需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收

C、建设行政主管部门收到验收申请之日起的15日内，完成环境保护设施验收

D、环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

正确答案：A

解析：本题考查的是建设工程竣工环保验收。选项B需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C环境保护部门自收到申请之日30日内完成验收。选项D应由环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用。

11、根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应收“处罚”的说法，正确的是（）。

A、县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B、县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C、县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D、县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款。

正确答案：A

解析：本题考察的是施工现场大气污染防止违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定。

12、依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。

A、技术复杂，有特殊要求的

B、已通过招标方式选定的特许经营投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C、采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D、需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加

正确答案：B

解析：本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目：

(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；利用扶贫资金实行以工代需要使用农民工的(2)采用不可替代的专利或者专有技术(3)采购人依法能够自行建设、生产或者提供(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供(5)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工着这功能配套要求(6)法律、行政法规规定的其它情形。

13、租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知承租人，此时承租人享有的权利是（）。

A、优先购买权

B、留置权

C、抗辩权

D、优先受偿权

正确答案：A

解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。

14、“绿色施工”是指在工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动表现“四节-环保”，其中“四节”是指（）。

A、节电、节能、节水、节材

B、节能、节地、节水、节材

C、节能、节水、节油、节材

D、节能、节电、节水、节油

正确答案：B

解析：本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保：节能、节地、节水、节材和环境保护。

15、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予法人处理的是（）。

A、撤销注册

B、处1万元以上罚款

C、三年内不得再次申请注册

D、不予注册

正确答案：D

解析：本题考查的是建造师继续教育违法行为应承担的法律责任。继续教育不合格的不予注册。

16、根据《注册建造师执业管理办法(试运)》,注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。

A、两个项目的发包人是同一单位

B、因发包人原因导致停工超过3个月

C、合同约定的工程验收合格,正在办理工程结算

D、建造师同时具有两个专业的执业资格

正确答案：C

解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。

17、关于承揽合同解除的说法,正确的是（）。

A、承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同B、除非合同当事人双方书面的约定,定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C、承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,有权以书面通知的方式,单方面解除承揽合同

D、承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人损失的,应当赔偿

正确答案：A

解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负债，未经定作人同意的，定做人可以解除合同。定做人承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。

18、根据《节约能源法》违反建筑节能标准的,有建设主管部门责令整改,处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A、建设、施工、监理

B、设计、施工、监理

C、建设、设计、施工

D、建设、设计、监理

正确答案：B

解析：本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。

19、某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷,施工方诉至法院,后本案经调解达成协议,并制作了调解书,关于本案中调解的说法,正确的是（）。

A、法院调解应由审判员一人主持

B、调解书经双方当事人签收即发生法律效力

C、法院调解必须邀请有关单位和个人协助

D、调解书与判决书的效力不同

正确答案：B

解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。

20、下列试块、试件和材料中,必须实施见证取样和送检的是（）

A、屋面、厕浴间使用的防水材料

B、非承重结构的钢筋及连接接头试件

C、用于防水层上保护层的商品混凝土

D、抹灰砂浆中使用的掺加剂

正确答案：A

解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

21、某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款,并没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除,李某不服公安机关和质量监督站的做法,就以下事项提出行政复议,其中超出行政复议范围的事项是（）。

A、被拘留

B、被罚款5000元

C、被质量监督站开除

D、被没收违法所得

正确答案：C

解析：根据《行政复议法》的规定，有11项可申请行政复议的情形，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：

(1)对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；

(2)对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；

(3)对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；

(4)认为行政机关侵犯合法的经营自主权的；

(5)认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；

(6)认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的；

(7)认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

22、关于履约保证金的说法,正确的是（）。

A、中标人必须交纳履约保证金

B、履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C、履约保证金是投标保证金的另一种表述

D、中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的,视为放弃中标项目

正确答案：D

解析：A选项错误，《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。

选项B错误，《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

C选项错误，投标保证金是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。不能作为投标保证金D选项正确，《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

23、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,应当由（）,并出具合格证明。

A、安装单位自检合格

B、建设单位检查验收

C、建设行政主管部门检查验收

D、监理单位检查验收

正确答案：A

解析：A选项正确。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

24、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。

A、4年

B、3年

C、2年

D、1年

正确答案：D

解析：取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；(2)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；(3)未取得施工许可证擅自施工的；(4)将承包的工程转包或违法分包的；(5)违反国家工程建设强制性标准的；(6)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；(7)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；(8)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；(9)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；(10)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；(11)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；(12)其他违反法律、法规的行为。

25、根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证擅自施工，且又不符合开工条件的，应承担的法律责任是（）。

A、责令停止施工

B、责令停止施工，并对建设单位处以罚款

C、责令停止施工，并对施工单位处以罚款

D、责令停止施工，并对建设单位和施工单位处以罚款

正确答案：D

解析：《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。

26、下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。

A、向招标人征询确定中标人的意向

B、接受投标人提出的主动澄清

C、对投标提出否决意见

D、接受个人所提出的询问意见

正确答案：C

解析：本题考查的是评标委员会成员违法行为应承担的法律责任。评标委员会的违法行为：(1)应当回避而不回避；(2)擅离职守；(3)不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；(4)私下接触投标人(5)向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；(6)依法应当否决的投标不提出否决意见(7)暗示或者诱导投标人作出澄清、说明后者接受投标人主动提出的澄清、说明；(8)其他不客观、不公正履行职务的行为。

27、关于投标的说法，正确的是（）。

A、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收

B、投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收

C、投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D、联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

正确答案：B

解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

28、根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者按时支付（）的工资。

A、4倍

B、3倍

C、2倍

D、1倍

正确答案：C

解析：用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。

29、关于招标方式的说法，正确的是（）。

A、公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上待定的法人或者其他组织投标

C、省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标

D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

正确答案：C

解析：国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。

30、根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。

A、擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款

B、擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C、刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款

D、刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

正确答案：D

解析：《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销资质证书：(1)擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的；(2)在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准，对文物保护单位的历史风貌造成破坏的；(3)擅自迁移、拆除不可移动文物的；(4)擅自修繩不可移动文物，明显改变文物原状的；(5)擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物，造成文物破坏的；(6)施工单位未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修繩、迁移、重建的。D选项正确，刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的，由公安机关或者文物所在单位给予警告，可以并处罚款。

31、关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）

A、超越本单位资质等级承接工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B、将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C、未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得，没收违法所得

D、允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书

正确答案：C

解析：A选项错误，《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。选项B错误。《建筑法》规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位有以上规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。C选项正确，未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；有违法所得的，予以没收。D选项错误《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，转包、违法分包或者允许他人以本企业名义承揽工程的，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程质量管理条例》的规定予以处罚；对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的，处1万元以上3万元以下的罚款。

32、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故，该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A、重大责任事故罪

B、重大劳动安全事故罪

C、串通投标罪

D、工程重大安全事故罪

正确答案：D

解析：工程重大安全事故罪《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

33、根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。

A、人民法院

B、人民政府

C、建设行政主管部门

D、安全生产监督管理部门

正确答案：A

解析：A选项正确，《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务；

受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行。

34、关于合同示范文本的说法，正确的是（）。

A、示范文本能够使合同的签订规范和条款完备

B、示范文本为强制使用的合同文本

C、采用示范文本是合同成立的前提

D、采用示范文本是合同生效的前提

正确答案：A

解析：合同示范文本，是指由规定的国家机关事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本。多年的实践表明，如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。

35、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。

A、共同诉讼人

B、原告

C、有独立请求权的第三人

D、无独立请求权的第三人

正确答案：A

解析：共同诉讼人，是指当事人一方或双方为二人以上(含二人)，其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意，共同在人民法院进行诉讼的人。

36、根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限

劳动合同。

A、5年

B、3年

C、2年

D、1年

正确答案：C

解析：劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同。该劳动合同除应当载明《劳动合同法》第17条规定的事项外，还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。

37、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。

A、设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B、承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

C、承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

D、由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

正确答案：C

解析：对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。由于施工单位和设计单位没有合同约定，所以由发包人先行承担。

38、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12525—2011)。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。

A、21点至次日6点

B、22点至次日8点

C、21点至次日8点

D、22点至次日6点

正确答案：D

解析：建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70DB(A)，夜间55DB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15DB(A)。“昼间”是指6：00至22：00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6：00之间的时段。

39、下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。

A、价款或者报酬

B、保险条款

C、履行期限、地点和方式

D、当事人的名称

正确答案：B

解析：合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：(1)当事人的名称或者姓名和住所；(2)标的，如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等；(3)数量，应选择使用共同接受的计量单位、计量方法和计量工具；(4)质量，国家有强制性标准的，必须按照强制性标准执行，并可约定质量检验方法、质量责任期限与条件、对质量提出异议的条件与期限等；(5)价款或者报酬，应规定清楚计算价款或者报酬的方法；(6)履行期限、地点和方式；(7)违约责任，可在合同中约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等；(8)解决争议的方法。

40、某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。

A、建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B、甲、乙承担连带赔偿责任

C、实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D、因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

正确答案：B

解析：因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

41、下列情形中，投标人中标有效的是（）。

A、投标人给予招标人金钱获取中标

B、投标人在投标书中标明给予招标人折扣获取中标

C、投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D、投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

正确答案：B

解析：《反不正当竞争法》规定，经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。《招标投标法》也规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

42、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决，关于申请仲裁裁决的申请中，正确的是（）。

A、施工单位申请执行的期间为1年

B、申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C、申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D、施工单位有权向人民法院申请执行

正确答案：D

解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。申请仲裁裁决执行的期间为2年；由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。

43、某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支

付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以邀请供应商支付（）万元。

A、13

B、9

C、8

D、5

正确答案：B

解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。双倍定金为8万元，违约金加上返还的定金是9万元，因此最大限度维护自身利益可以邀请供应商支付9万元。

44、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程（）。

A、国务院批准开工报告的工程

B、城镇市政基础设施工程

C、建筑面积200㎡以上的农民自建低层住宅

D、工程投资额在20万元以上的工程

正确答案：B

解析：不需要办理施工许可证的建设工程《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

C选项错误，《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。

A选项错误，军用房屋建筑工程有其特殊性。所以，《建筑法》规定，军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定。

45、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件通用法》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任（）。

A、未申领施工许可证

B、迟延提供设计文件

C、拖欠工程款

D、直接指定分包人分包专业工程

正确答案：D

解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。

46、根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究。

A、法定代表人

B、经营负责人

C、直接负责人

D、项目负责人

正确答案：C

解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

47、根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。

A、录音录像材料

B、建筑材料样品

C、工程质量鉴定报告

D、施工合同

正确答案：D

解析：书证，是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。书证是民事诉讼和仲裁中普遍并大量应用的一种证据。A是视听资料，B是物证，C是鉴定意见。

48、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是（）。

A、监理单位仅对施工质量承担责任

B、监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务

C、工程监理实行总监理工程师负责制

D、监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

正确答案：C

解析：工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师依法和在授权范围内可以发布有关指令，全面负责受委托的监理工程。

49、以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。

A、行业协会的综合信用评价

B、行业协会协助政府部门的综合信用评价C、政府对市场主体的守法诚信评价

D、社会中介信用机构的综合信用评价

正确答案：C

解析：政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。社会中介信用机构的综合评价是市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价。

50、下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。

A、落实制度安全生产规章制度和操作规程

B、确保安全生产费用的有效使用

C、检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况

D、组织制定安全施工措施

正确答案：C

解析：施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

51、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。

A、留置货物

B、要求赔偿

C、解除合同

D、拒绝运输

正确答案：D

解析：对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。

52、下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。

A、在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料，建筑构配件和设备的

B、未对因工程施工可能造成损害的耽邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的

C、不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

D、未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的

正确答案：B

解析：ACD属于工程质量的不良行为。

工程质量不良行为认定标准：

(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料。建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；(2)未按照节能设计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。

(四)工程安全不良行为认定标准(14)未对因建设工程施工可能造成损害的耽邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。

53、某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（）。

A、安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C、安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D、批准女工王某只能休产假120天

正确答案：C

解析：女职工的特殊保护《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对于怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

54、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A、依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B、招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批获得批准

C、招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当重新招标

正确答案：B

解析：A选项错误，《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。

B正确，《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审手续的，应当先履行审批手续，取得批准。

C选项错误，《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

D选项错误，《招标投标法》还规定：招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

55、关于民事诉讼审批程序的说法，正确的是（）。

A、一审程序包括普通程序和特殊程序

B、必须以书面形式起诉

C、原告必须与案件有直接利害关系

D、提交起诉状的同时提交全部证据

正确答案：C

解析：《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求、事实和理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

56、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A、乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担

B、甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担

C、甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险由乙承担

D、丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担

正确答案：A

解析：本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

57、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。

A、提交验收报告之日

B、建设工程完工之日

C、转移占有建设工程之日

D、竣工验收合格之日

正确答案：C

解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律何题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

58、根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。

A、埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款

B、进货时未查验许可证的相关证明文件的，给予警告并处以罚款

C、未按规定要求贮存、销售商品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业

D、故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款

正确答案：D

解析：有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较轻的，处警告或者500元以下罚款：(1)指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；(2)过失引起火灾的；(3)在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；(4)扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；(5)故意破坏或者伪造火灾现场的；(6)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。

59、根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。

A、12

B、10

C、8

D、6

正确答案：A

解析：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。

60、下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。

A、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

D、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

正确答案：C

解析：合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员。

二、2015年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题答案及解析多项选择题

61、下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。

A、招标人与投标人就投标方案进行谈判的

B、招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的

C、招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改

D、招标人在合同建立时向中标人提出附加条件

E、招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改

正确答案：ABD

解析：A选项，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。BD选项，依法必须进行招标的项目的招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10%以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：(1)无正当理由不发出中标通知书；(2)不按照规定确定中标人；(3)中标通知书发出后无正当理由改变中标结果；(4)无正当理由不与中标人订立合同；(5)在订立合同时向中标人提出附加条件。

62、根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有（）。

A、建设工程勘察合同

B、委托合同

C、建设工程施工合同

D、承接合同

E、建设工程设计合同

正确答案：ACE

解析：《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。

63、根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。

A、具有违约行为

B、具有惩罚目的

C、造成损失后果

D、违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E、违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案：ACDE

解析：承担赔偿损失责任的构成要件是：(1)具有违约行为；(2)造成损失后果；(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系；(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。

64、根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有（）。

A、债权人依法将标的物抵押

B、合同解除

C、债务相互抵消

D、债权人依法将标的物提存

E、债权人免除债务

正确答案：BCDE

解析：《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务相互抵消；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除债务；(6)债权债务同归于一人；(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

65、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A、完成建设工程设计的各项内容

B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D、有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E、有建设单位签署的工程保修书

正确答案：ABC

解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。

66、关于无效合同的说法，正确的有（）。

A、无效合同不具有违法性

B、无效合同具有违法性

C、无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D、无效合同自订立之时就不具有法律效力

E、无效合同可能会损害社会公共利益

正确答案：BDE

解析：无效合同的特征是：(1)具有违法性；(2)具有不可履行性；(3)自订立之时就不具有法律效力。无效合同的类型：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。所以此题E选项也是正确的。合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效,C不正确。

67、依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）。

A、项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择

B、施工主要技术采用不可替代的专利或专有技术

C、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D、涉及国家安全、国家秘密或抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标

E、在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作

正确答案：AC

解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标；但有下列情形之一的,可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

68、关于投标人的说法，正确的有（）。

A、投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效

B、投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C、存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D、单位负责人为同一人的不同单位参加同一标投投标的，相关投标无效

E、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案：BCDE

解析：投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

69、根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。

A、劳动者被依法追究刑事责任

B、劳动者严重违反用人单位的规章制度

C、在规定的医疗期内职工患病

D、女职工在哺乳期内

E、劳动者在试用期内被证明不符合录用条件

正确答案：ABE

解析：劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。

70、无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）。

A、申请提起诉讼

B、申请参加诉讼

C、提起反诉

D、由法院通知参加诉讼

E、申请提起公益诉讼

正确答案：BD

解析：对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同他有法律上的利害关系的,可以申请参加诉讼,或者由人民法院通知他参加诉讼。

71、在建设工程招标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。

A、联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标

B、两个以上的个人可以组成联合体

C、招标人可以强制投标人组成联合体

D、在资格预审前，联合体可以增加成员

E、联合体各方就中标项目承担连带责任

正确答案：DE

解析：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。

72、下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有（）。

A、审查安全技术措施或专项施工方案

B、编制安全技术措施或专项施工法案

C、对施工现场的安全生产负总责

D、对施工安全事故隐患提出整改要求

E、出现安全事故，负责成立事故调查组

正确答案：AD

解析：工程监理单位的安全责任：(1)对安全技术措施或专项施工方案进行审查；(2)依法对施工安全事故隐患进行处理；(3)承担建设工程安全生产的监理责任。

73、根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）。

A、施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B、因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D、由于战争，施工单位停止施工，致使工期延误

E、因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

正确答案：CD

解析：《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

74、根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（）。

A、替代性

B、辅助性

C、临时性

D、长期性

E、关键性

正确答案：ABC

解析：劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。

75、某工程项目为经竣工验收，发包人擅自使用后楼板串线裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。

A、未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任

B、承包人在建设工程审计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C、承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D、造成发包人损失的，承包人不承担责任

E、承包人应当负责返修，费用由承包人承担

正确答案：BE

解析：建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

76、下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。

A、检举权

B、控告权

C、批评权

D、接受安全教育培训的权利

E、危险报告权

正确答案：ABC

解析：施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：(1)施工安全生产的知情权和建议权；(2)施工安全防护用品的获得权；(3)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；(4)紧急避险；(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；(6)请求民事赔偿权。

77、根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故等级划分包括（）。

A、一般事故

B、较大事故

C、严重事故

D、重大事故

E、特别重大事故

正确答案：ABDE

解析：事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故；(2)重大事故；(3)较大事故；(4)一般事故。

78、招标人在发出中标通知书前，由评标委员公司对中标人进行再次审查确认的情形有（）。

A、中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B、中标候选人未能缴纳履约保障金

C、中标候选人放弃中标

D、中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E、中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

正确答案：ADE

解析：中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

79、根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）

A、违反法律、行政法规强制性制定的劳动合同

B、由用人单位提供的格式劳动合同

C、用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同

D、与用人单位代理人签订的劳动合同

E、未明确规定合同期限的劳动合同

正确答案：AC

解析：下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。

80、下列关于分包的说法中，正确的有（）。

A、招标人可以直接指定分包人

B、经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成

C、中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作部分分包给他人完成

D、中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成

E、经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人

正确答案：BC

解析：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相的资格条件，并不得再次分包。